한국지방행정연구원

배경 및 필요성

대심도 종합터널 시범부의 사상하단선 하부 통과 구간에서 지반침하 및 중정부 지장물(한전, KT) 이설 지연으로 준공 지연 우려가 발생함. 또한 대형 도로터널 건설사업 지연에 따른 교통불편과 간접비 증가 등이 예상되어 선제적 대응 필요성이 확대됨.

추진내용

관련 기관(부서)과 민간사업자 간 적극적인 협의·중재를 통해 지반침하 및 지장물 이설 문제 해결방안을 마련하고, 도시철도(사상하단선) 굴착공사 동시 시공을 통해 지반침하 요인을 해소함. 또한 지장물 이설 없이 도로종단계획 조정 등 사업지연 요인 해소를 추진함.

정책효과

도시철도(사상하단선) 운행 중 지반침하 등 굴착에 따른 안전저해 요인을 사전 해소하고, 지장물 이설 지연에 따른 사업비 증가와 공사 지연 문제를 최소화함. 또한 시민불편 및 민간사업자에 대한 불필요한 지연 배상 문제 예방에 기여함.